Рамочный договор на строительно монтажные работы образец

Образец рамочного договора на выполнение смр

Рамочный договор на строительно монтажные работы образец

Образец рамочного договора на выполнение смр

Одно скажу — она будет дешевле любой другой на эту же тему, изданных на сегодняшний день.

Чтобы не пропустить выход книги, рекомендую подписаться на обновления блога.

Вернемся к теме сегодняшней статьи.

На моем блоге из числа новых договорных конструкций ранее были рассмотрены только опционы и опционные договоры. Для полноты картины решил выложить материал по рамочным договорам.

На практике они применялись ранее, сейчас получили законодательное регулирование. Им посвящена ст. 429.1 ГК РФ.

Понятие рамочного договора

Строго говоря рамочный договор — это форма, в которую может облекаться любой договор.

Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.

15.6. При расторжении Договора в соответствии с п. п. 15.1., 15.2., 15.3.
незавершенные

Важно

Работы передаются Заказчику, который оплачивает Генеральному подрядчику стоимость фактически выполненных работ в объеме, пропорционально выполненным работам, при этом Генеральный подрядчик обязуется возвратить часть уплаченного Заказчиком аванса, за вычетом стоимости выполненных работ.

15.7. После расторжения Договора по любым основаниям предусмотренная Договором ответственность Генерального подрядчика за качество выполненных работ и за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, сохраняется.

15.8.

При расторжении Договора в связи с неисполнением одной из Сторон своих обязательств по нему, виновная Сторона возмещает другой Стороне понесенные той убытки.

16.

Договор будет считаться прекратившим свое действие на двадцать первый день с даты направления Заказчиком Генеральному подрядчику уведомления о расторжении договора заказной корреспонденцией по почте или вручения под роспись уполномоченному представителю.

Договор подряда на строительно — монтажные работы

При определении стоимости законченного объекта учитывается фактический объем общей возведенной площади, указанной в справке БТИ.

3.3. В стоимость, указанную в п.

3.1., не входит выполнение следующих видов работ:

  1. Наружные устройства, обеспечивающие взрывобезопасность, пожаробезопасность и молниезащиту.
  2. Устройство наружных электроустановок и электросетей;
  3. Наружные устройства телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации и автоматики;

3.4.

Образец рамочного договора на выполнение смр образец

Один из контрагентов получает право требовать на определенных им единолично условиях заключения соглашения, конкретизирующего существенные условия.

Включение такого правила об акцепте носит больше формальный характер, но законом допускается.

Применение рамочных условий

Здесь мы коснемся п. 2 ст. 429.1 ГК РФ. Он содержит правило о том, что к отношениям отдельными соглашениями не урегулированным или в случаях их незаключения подлежат применению общие условия, содержащиеся в рамочном договоре.

О чем идет речь?

Первоначально сторонам был согласован ряд условий, остальные они договорились конкретизировать в будущем тем или иным способом.

должны определяться рамочным договором.

Важно отметить, что впоследствии положения рамочного соглашения, с согласия сторон, могут быть пересмотрены в последующих контрактах.

Особенности и отличия от других соглашений

Важной особенностью является то, что в дальнейшем он должен быть дополнен одним или несколькими соглашениями для того, чтобы были определены все необходимые условия сделки.

Такой тип соглашения позволяет максимально чётко определить правоотношения сторон с учётом того, что в будущем они будут уточняться при подписании последующих контрактов.

Например, на этом этапе могут быть определены вопросы, связанные с оплатой услуг, основные требования заказчика, сроки исполнения заказов.

В качестве примера можно указать договор поставки товаров.

Москва

«___» ___________ 2012 г.

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (ЗАО), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________, действующего на основании Доверенности _____________________________________, с одной стороны, и

Обществом с ограниченной ответственностью «_____________________», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, в соответствии с рамочным договором подряда № ___ от «__» _______2012 г. составили настоящий Акт приемки выполненных работ о нижеследующем:

1. Генеральный подрядчик выполнил, а Заказчик принял выполненные ремонтные работы в соответствии с ЗАКАЗ-НАРЯДом №___ от «__» ______2012 г., на Объекте Заказчика, расположенному по адресу:

2.

Заказчик вправе дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

  • Увеличить или сократить объем любой работы, включенной в план-график производства работ и смету; исключить любую работу;
  • Изменить характер, или качество, или вид любой части работы;
  • Выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства.

15.2.Внесение в техническую документацию , план-график производства работ изменений в большем против указанного в настоящем договоре объеме осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы.

15.3. Стоимость работы может быть изменена по соглашению сторон на основании дополнительного соглашения к настоящему договору.

15.4.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Договор рамочный на длительный срок и не фиксированной сметной стоимостью

Что означает рамочный договор, законодательно было установлено только в 2015 году. Нормативны ГК презентуют общие принципы его подписания, конкретные нормы, условия и регламенты сотрудничества определяют участники сделок – поставок, аренды, подряда, покупки или займа.

Для составления рамочного договора образец используется примерный.

Внимание

Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами настоящего Договора.

16.6. Все Приложения, упомянутые в настоящем Договоре, и Дополнительные соглашения, подписанные уполномоченными представителями Сторон, имеющие прямое указание на настоящий Договор, составляют его неотъемлемую часть.

16.7.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

Приложения к настоящему Договору:

1. Приложение – форма «ЗАКАЗ – НАРЯДа» на выполнение работ на Объекте.

2.

Приложение — Спецификация Единичных расценок на виды Работ и Оборудования на объектах Заказчика.

3.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом Заказчика и Генерального подрядчика.

11.7.

При неявке Генерального подрядчика в установленный в вызове Заказчика срок, либо при отказе Генерального подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик составляет Акт с участием третьего лица, осуществляющего техническую эксплуатацию Объекта или отдельных его элементов и систем по Договору с Заказчиком.
Акт, составленный в соответствии с условиями настоящего пункта Договора без участия представителей Генерального подрядчика, равносилен двустороннему Акту.

12.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1.

НДС 18%

0,00

Срок производства работ по ЗАКАЗ-НАРЯДу №_____ составляет ____календарных дней.

Заказчик:

Генеральный Подрядчик:

АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)

ООО «___________________»

_________________/____________/ ________________/______________/

Приложение к Рамочному договору подряда

№ _____ от «__» _______ 2012 г.

Форма —

Акт приемки выполненных работ

на Объекте, расположенному по адресу:

г.

Источник: http://advocate-general.com/obrazets-ramochnogo-dogovora-na-vypolnenie-smr

Рамочный договор на капитальный ремонт (по техническим заданиям)

Рамочный договор на строительно монтажные работы образец

Договорподряда № _____

г. Москва                                                                                                                                                                     01 января 2019 года

ООО “Иванов”, в лице директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО “Петров”, далее именуемое «Исполнитель», в лице генерального директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство выполнять по заданию Заказчика работы, а Заказчик принимает на себя обязательство принимать выполненные работы и оплачивать их в порядке и на условиях, установленных настоящим договором.

1.2.

Под работами для целей настоящего договора понимаются действия, выполняемые работниками Исполнителя по (но не ограничиваясь) замене и (или) восстановлению строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замене и (или) восстановлению систем и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замене отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные, улучшающие показатели таких конструкций элементы, и (или) восстановление указанных элементов.

1.3. Под объектами капитального строительства для целей настоящего договора понимаются здания и сооружения (в том числе части и конструктивные элементы таких зданий и сооружений), принадлежащие Заказчику на собственности и имеющие соответствующие инвентарные номера. 

1.4. Под техническим заданием для целей настоящего договора понимается документ, подготавливаемый Заказчиком и содержащий следующие данные:

            – наименование объекта капитальногостроительства;

            – виды и объем работ;

            – срок выполнения работ;

            – требования к качеству применяемыхматериалов;

            – схему (чертеж) (принеобходимости);

            – составной частью техническогозадания является дефектная ведомость, содержащая перечень и характеристикивыявленных дефектов.

1.5. Общая стоимость работ по настоящему договору, состоящая из суммы стоимостей работ по каждому техническому заданию (определенная путем составления локального сметного расчета), не может быть более 50 000 000,00 рублей. Все расчеты между сторонами осуществляются с учетом НДС (20%).

2. Порядоквыполнения и приемки работ

2.1. Заказчик поручает Исполнителю выполнение работ путем выдачи соответствующего задания. Стороны договорились, что выдачей задания будет является передача Заказчиком Исполнителю технического задания. 

2.2. После получения технического задания Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает его и передает Заказчику следующие парафированные Исполнителем документы: 

– локальный сметный расчет; 

– перечень лимитированных затрат; 

– список работников, транспорта и инвентаря Исполнителя, направляемых для производства работ; 

– график выполнения работ (при необходимости). 

2.3. После получения, указанных в п. 2.2. документов Заказчик, в случае согласия на выполнения работ подписывает их со своей стороны и направляет Исполнителю. 

2.4. Заказчик передает Исполнителю площадку для производства работ по соответствующему акту, а Исполнитель обязан выполнить работу не позднее срока, указанного в графике выполнения работ, а в отсутствие такового, не позднее срока, указанного в техническом задании. 

2.5. Все сотрудники и рабочие Исполнителя в обязательном порядке должны быть зарегистрированы и иметь разрешение на право трудовой деятельности на территории Российской Федерации и Московской области, соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим на территории Заказчика. 

2.6. После выполнения работ Исполнитель уведомляет Заказчика об окончании работ и готовности сдать их результат. 

2.7. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 2.6.

Исполнитель предоставляет Заказчику по акту сдачи-приемки технической документации комплект отчетной документации (включая Журнал производства работ по форме КС-6 (при необходимости), Акты освидетельствования скрытых работ (при наличии), сертификаты качества на материалы, использованные при проведении работ, а также надлежащим образом заверенные копии товарных накладных, счетов-фактур на материалы, поименованные в пунктах локальных сметных расчетов, где указана цена поставщика), акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 на выполнение работ в 2 (двух) экземплярах, а также счет и счет-фактуру, соответствующие техническому заданию и локальному сметному расчету. 

2.8. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения уведомления Исполнителя осматривает и принимает выполненные работы и в случае согласия осуществляет оплату, выставленного счета. 

2.9. Датой сдачи выполненных работ считается дата подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2. 

2.10. Заказчик осуществляет оплату выполненных работ в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, и выставления счета на оплату при условии предоставления Исполнителем надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 2.7. настоящего Договора. 

2.11.

На вывоз мусора с территории Заказчика необходимо представить следующие документы: заверенную копию договора со специализированным полигоном (свалкой) и талоны, суммарное достоинство которых соответствует объёму, указанному в локальном сметном расчете, либо копию договора на оказание услуг по сбору и регулярному вывозу твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с путевыми листами (товарно-транспортными накладными) и актами. 

2.12. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 2.

10, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Договору на предмет соответствия их объема, требованиям качества, изложенным в техническом задании и локальном сметном расчете и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр акта по форме № КС-2, справки по форме № КС-3, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ, Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет. 

2.13. При выполнении работ по демонтажу металлических конструкций Исполнитель передает Заказчику по требованию-накладной формы М-11 образовавшийся металлолом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выполнения Исполнителем данных работ. 

2.14. До подписания Заказчиком акта по форме № КС-2 и справки по форме № КС-3 Исполнитель обязан освободить переданный объект от принадлежащих Исполнителю механизмов, материалов и другого имущества, ликвидировать временные сооружения, если таковые возводились в процессе выполнения работ, очистить объект от строительного мусора. 

3. Иные положения договора 

3.1. Права и обязанности Сторон в рамках настоящего договора регулируются § 3 гл. 37 ГК РФ, а в части не урегулированной § 1 гл. 37 ГК РФ, общими положениями о договоре, об обязательствах, о сделках, а в иных случаях обычаями, сложившимися в ходе взаимодействия Сторон. 

3.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая принятое на себя обязательство в рамках настоящего договора, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

3.3. Действия работников Исполнителя по исполнению его обязательства считаются действиями Исполнителя. Исполнитель отвечает за эти действия, если они повлекли неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. 

3.4. Срок действия настоящего договора: с момента подписания до 31.12.2019. Без пролонгации. 

3.5. Срок гарантии на работы: 36 месяцев с даты приемки работ. 

3.6. Ответственность Исполнителя: неустойка 0,1% от цены работ по конкретному техническому заданию за каждый день просрочки, но не более цены работ по конкретному техническому заданию.

3.7. В случае предъявления претензий со стороны контролирующих органов (налоговых и др.

) при проведении проверок Заказчика в части непредставления/несвоевременного представления отчетности Исполнителем по операциям, предусмотренным настоящим Договором, неуплаты/несвоевременной уплаты Исполнителем по указанным операциям налогов (сборов, иных платежей в бюджет, внебюджетные фонды), Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в размере сумм взыскиваемых с Заказчика налогов (сборов, иных платежей в бюджет, внебюджетные фонды), пеней и штрафов, связанных с исполнением настоящего Договора. 

3.8. Арбитраж: Арбитражный суд Московской области. Досудебный порядок урегулирования спора не предусматривается. 

3.9. Первичные учетные документы, используемые Сторонами в настоящем договоре: 

– акт о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2); 

– справка о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3); 

– требование-накладная (Типовая межотраслевая форма № М-11); 

– счет-фактура; 

– счет на оплату. 

3.10. Документы, указанные в п.1.4 и 2.2 настоящего договора составляются в произвольной форме. 

4. Адреса и реквизиты сторон

“,”author”:”Автор: pkpr”,”date_published”:”2018-01-17T00:00:00.000Z”,”lead_image_url”:null,”dek”:null,”next_page_url”:null,”url”:”http://obrazetsdogovora.blogspot.com/2018/12/blog-post_17.html”,”domain”:”obrazetsdogovora.blogspot.com”,”excerpt”:”образцы договоров, подряд, услуг, работ, суд, третейский, оказания, займ, лиц”,”word_count”:1212,”direction”:”ltr”,”total_pages”:1,”rendered_pages”:1}

Источник: http://obrazetsdogovora.blogspot.com/2018/12/blog-post_17.html

Заявка на выполнение работ по договору подряда – Юридический ликбез

Рамочный договор на строительно монтажные работы образец

выполнение работ иждивением подрядчика

г.

«» 2016 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика , сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обременённых правами третьих лиц.

1.3. Срок действия настоящего договора:

  • начальный срок «»2016;
  • конечный срок «»2016.

Отдельные этапы работы и сроки их завершения определены в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы несет Подрядчик, если иное не предусмотрено настоящим договором.

2. ЦЕНА РАБОТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

1.2. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору определяется по смете, представленной Подрядчиком (Приложение №2 к настоящему договору) и составляет .

Смета приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего договора с момента утверждения ее Заказчиком.

Цена работы по настоящему договору подряда включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

2.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере рублей в течение дней после подписания настоящего Договора.

Окончательный расчет производится после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные настоящим договором или досрочно с согласия Заказчика.

2.3. Если фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, Подрядчик имеет право на оплату работы по цене, указанной в п.1.2 настоящего договора, если Заказчик не докажет, что полученная Подрядчиком экономия повлияла на качество выполненной работы.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик:

  • несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования;
  • несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

3.2. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в п.3.1 настоящего договора несет сторона, допустившая просрочку.

3.3. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

3.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.5.

Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, и в связи с этим в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика.

Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально по смете цены работы, он вправе отказаться от договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в п.1.

2 настоящего договора цены работы, обязан выполнить договор по цене, определенной в настоящем договоре подряда.

3.6.

При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставляемых Подрядчиком, которые нельзя было предусмотреть при заключении настоящего договора, Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной по договору цены работы, а при отказе Заказчика выполнить это требование — расторгнуть договор в соответствии со ст. 451 ГК РФ.

3.7. Заказчик вправе:

  • во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
  • отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в договоре становится явно невозможным;
  • назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.8.

Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

4. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННОЙ ПОДРЯДЧИКОМ

4.

1 Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором подряда, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по акту сдачи-приемки (Приложение №3 к настоящему договору), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

4.3. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.4.

Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

4.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, – обе Стороны поровну.

При уклонении Заказчиком от принятия выполненной работы (результата работы) Подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно настоящему договору результат работы должен был быть передан Заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения Заказчика продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей, внести на имя Заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 ГК РФ.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, в частности, касающемся ответственности Сторон, сроков обнаружения ненадлежащего качества работы, сроков исковой давности, применяются нормы действующего гражданского законодательства России.

5.2. Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в экземплярах.

7. ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик _________________

Заказчик _________________

Источник: https://pravodoc.com/obrazcy-dokumentov/dogovory/podryad/dogovor-podryada-na-vipolnenie-rabot-izhdiveniem-podryadchika/

Рамочный договор на выполнение работ по заявкам заказчика — Кредитный юрист

Договор будет считаться прекратившим свое действие на двадцать первый день с даты направления Заказчиком Генеральному подрядчику уведомления о расторжении договора заказной корреспонденцией по почте или вручения под роспись уполномоченному представителю. 15.3.

Генеральный подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора уведомив Заказчика в письменной форме об этом за 20 (Двадцать) календарных дней, в следующих случаях: — при остановке выполнения Работ по письменному указанию Заказчика по причинам, не зависящим от Генерального подрядчика, на срок, превышающий две недели; — нарушение сроков авансового платежа, на срок свыше 30 (Тридцати) рабочих дней. 15.4. Договор будет считаться прекратившим свое действие на двадцать первый день после получения Заказчиком уведомления, указанного в настоящем пункте. 15.5.

Источник: https://pravolikbez.com/zayavka-na-vypolnenie-rabot-po-dogovoru-podryada/

Адвокат Миронов
Добавить комментарий