Образец договора подряда на изготовление изделий

Договор подряда на строительство дома из бруса | Приволжская юридическая коллегия

Образец договора подряда на изготовление изделий
на строительство дома из бруса

г.

«» 2018 г.

Гр.

, паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Подрядчик обязуется изготовить, доставить и установить, а Заказчик надлежащим образом принять и оплатить следующее изделие (с указанием типа, размеров и количества модулей согласно каталога): .

1.2. Цена изделия (с учетом транспортных, экспедиционных и складских расходов): рублей.

1.3. Комплектность изделия согласно каталога.

2. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И РАСЧЕТОВ ЗА ТОВАР

2.1. Срок исполнения заказа рабочих дней с момента подписания договора и получения аванса подрядчиком. Подрядчик оставляет за собой право на досрочную поставку и изготовление. При внесении аванса в кассу подрядчика в момент подписания договора, срок исполнения заказа назначается: начало строительства «»2018 г., окончание строительства и сдача объекта заказчику «»2018 г.

2.2. Доставка изделия осуществляется с базы подрядчика и транспортом подрядчика.

2.3. Адрес доставки изделия с указанием направления (названия шоссе), расстояния до объекта: .

2.4. Заказчик обязан сопровождать автотранспорт подрядчика от базы подрядчика до строительной площадки.

2.5.

В стоимость изделия входят погрузочно-разгрузочные работы, доставка изделия заказчику в пределах км от базы подрядчика и установка (монтаж) на месте за исключением хозблоков и бытовых дачных домиков, в стоимость которых входят погрузочно-разгрузочные работы и доставка на место. Стоимость доставки каждого модуля на расстояние свыше км от базы оплачивается из расчета рублей за каждый последующий километр, в этом случае расчет производится с водителем транспортного средства, осуществляющего доставку изделия.

2.6. При подписании договора вносится аванс в размере %, включающий в себя частичную или полную стоимость материалов, страховую сумму, транспортно-экспедиционные и складские расходы. После доставки материалов на участок вносится еще % от общей стоимости.

2.7. Окончательная оплата производится после приемки изделия заказчиком, за исключением хозблоков и бытовых дачных домиков, поставляемых в собранном виде, окончательная оплата за которые производится на базе подрядчика, после приемки изделия заказчиком и перед отправкой изделия заказчику.

2.8. Форма оплаты – наличный или безналичный расчет. При оплате по безналичному расчету цена изделия увеличивается на % от цены наличного расчета при условии полной предоплаты.

Открытие заказа и отпуск изделия со склада в этом случае производится по мере поступления денег на расчетный счет подрядчика. Срок исполнения заказа исчисляется с момента поступления денег на расчетный счет подрядчика.

При безналичном способе расчетов стороны руководствуются Правилами безналичных расчетов в народном хозяйстве.

2.9. При безналичной оплате Заказчик обязан после подписания договора выплатить аванс и вручить подрядчику копию платежного документа или известить его телеграммой с уведомлением. При невыполнении 3aказчиком требований настоящего пункта Договора, Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и снять заказ.

2.10. За день до исполнения договора подрядчик уведомляет заказчика о сроках и времени приемки исполненного договора по телефону или иным способом, отраженным в дополнительных условиях.

2.11. 3а хранение готового изделия на базе подрядчика взимается оплата в размере рублей из расчета одних суток хранения каждого модуля, в этом случае стоимость хранения не входит в общую сумму договора и отражается в дополнительных условиях, где также отражается изменение даты доставки. Время хранения изделия может отсчитываться, начиная с даты, указанной в п.2.1.

2.12.

При невозможности проезда автотранспорта и погрузочно-разгрузочной техники до места назначения в связи с отсутствием подъездных путей, подрядчик оставляет за собой право доставки и разгрузки готового изделия на участке, выбранном заказчиком до начала непроезжего участка дороги, либо все расходы по обеспечению прохождения транспортом сложных участков дороги до места назначения и обратно до проезжего участка дороги возлагаются на заказчика.

2.13. При отказе заказчика от разгрузки доставленного готового изделия согласно п.2.11, заказчик оплачивает погрузочно-разгрузочный и транспортные расходы, связанные с повторной доставкой в размере рублей за каждый модуль и рублей за каждый километр доставки сверх км из расчета за каждый модуль.

3. ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Подрядчик гарантирует исправность и комплектность изделия, своевременную доставку, разгрузку и монтаж изделия согласно договора.

Гарантируется исправность изделия в течение лет с момента приемки изделия заказчиком при условии соблюдения норм эксплуатации свежерубленных домов и деревянных конструкций и пожарной безопасности.

На хозяйственные блоки и бытовые дачные домики гарантия – месяцев.

3.2. За просрочку исполнения договорных обязательств подрядчик уплачивает заказчику пеню в размере % от стоимости оплаченной, но неисполненной в срок части договора за каждый день просрочки.

3.3. При несвоевременной оплате исполненного заказа, Заказчик уплачивает подрядчику пени в размере % от стоимости изделия за каждый день просрочки.

3.4. За необоснованный отказ или уклонение от оплаты произведенного изделия, заказчик выплачивает подрядчику страховую сумму, транспортно-экспедиционные и складские расходы в размере % от общей стоимости, которые удерживаются из внесенного аванса.

3.5. Стороны прикладывают максимальные усилия, чтобы устранить возникшие разногласия исключительно путем переговоров, при невозможности устранения разногласий путем переговоров, стороны обращаются в судебные органы РФ.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. При невозможности доставки, разгрузки и монтажа изделия по указанному адресу по независящим от сторон обстоятельствам: погодные условия, распутица, отсутствие подъездных путей и т.п.

, сроки и условия исполнения договора могут быть пересмотрены и отражены в дополнительных условиях, в этом случае заказчик оплачивает подрядчику стоимость хранения готового изделия и дополнительные транспортные расходы.

4.2. Стороны не несут ответственности по настоящему договору, если невозможность исполнения ими условий настоящего договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств.

4.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным только на основании действующего законодательства.

5.2. Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

5.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и прекращает свое действие после исполнения договорных условий обеими сторонами.

7. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик _________________

Подрядчик _________________

Источник: https://kollegia-nn.ru/document/templates/dogovor-podryada/dogovor_podryada_na_stroitelstvo_doma_iz_brusa

Договор подряда на пошив одежды. Образец

Образец договора подряда на изготовление изделий

г. ………………………….                                                      «…..» …………………. 20….. г.            ……………………………………………………………………………………. в лице

(наименование организации, индивидуальный предприниматель)

……………………………………………,действующего на основании ..…………………….
                       (ф.и.о.)

………………………………………..…………, именуемого в дальнейшем «Подрядчик», и

…………………………….……………………………………………………………………….,
(ф.и.о. полностью)

паспорт ………. №………………… выдан………….………….……………………………… «……» ……………….. 20…. г., код подразделения ……………………………………………
                                                                                               (наименование органа выдавшего паспорт)

зарегистрированный по адресу:

город …………………… улица …..…………..….………..… дом ……  корпус ……  кв. …..

именуемый в дальнейшем «Заказчик», именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор подряда на пошив о нижеследующем:

1. Предмет договора

  1.1. Подрядчик обязуется произвести пошив ……………………………..……………….,

далее – «Изделие», а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

  1.2. Заказчик предоставляет Подрядчику необходимый для пошива материал

………………………………………………………………………………………………………
(кол-во, цвет, стоимость и т.п.)

2. Сумма договора и порядок оплаты

  2.1. Сумма договора составляет

……………………………………………………………………………/……..…..………рублей.
(цифрами и прописью)

  2.2. Оплата работ Подрядчика производится Заказчиком на условиях полной предварительной оплаты в срок до «…..» ………..…. 20….. г.

3. Срок действия договора

  3.1. Договор вступает в силу с момента …………………..…………………………………
(дата или событие)

  3.2. Материал  предоставляется Подрядчику в срок до «….» …….…..…. 20….. г.

  3.3. Все работы по договору должны быть выполнены в срок до «….» …………. 20….. г.

  3.4. Изделие принимается в срок до «….» …………. 20….. г. на основании акта приемо-передачи.

4. Права и обязанности сторон

  4.1. Подрядчик обязуется: – после передачи ему материала обеспечить правильное его использование и сохранность;  – предупредить Заказчика в срок ………….  дней  о  недоброкачественности или непригодности переданного ему материала;  – письменно согласовать с Заказчиком превышение указанной в договоре цены Изделия в связи с необходимостью в проведении дополнительных работ;

 – в  случае если Заказчик не принимает Изделие в срок, указанный в п. 3.4. настоящего договора,  письменно уведомить  Заказчика о том, что Изделие будет реализовано по истечении ……………….. дней со дня отправления уведомления;

 – в  случае  остатка части материала вернуть ее неизрасходованную часть Заказчику;

 – предоставить заказчику достоверную и необходимую  информацию  о требованиях, способах и условиях ухода за Изделием и его использованием.

  4.2. Подрядчик вправе:- приостановить работу, если Заказчик нарушает  свои  обязанности  по  настоящему  договору,   а   также   потребовать  возмещения убытков;- удержать Изделие, остаток неиспользованного материала при неисполнении Заказчиком  обязанности  уплатить  стоимость Изделия, предусмотренную договором;

– при  обнаружении  недостатков  Изделия,  за  которые  он отвечает вместо  устранения  этих  недостатков  безвозмездно  выполнить  работу заново с  возмещением  Заказчику  убытков причиненных  просрочкой  исполнения.

  4.3. Заказчик вправе:
 – проверять ход и качество  работы,  выполняемой  Подрядчиком.

  4.4. Заказчик обязуется: – предоставить  Подрядчику  всю необходимую информацию о желаемом результате работы; – принять  Изделие  работы  в  срок,  предусмотренный настоящим договором; – известить  Подрядчика  в  срок ………….. дней об обнаруженных  недостатках Изделия, которые не могли быть выявлены при обычном способе приемки;

 – предъявить  требования,  связанные  с  ненадлежащим   качеством Изделия.

5. Ответственность сторон

  5.1. В случае нарушения  Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему договору, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый  день просрочки, если задержка произошла по вине Подрядчика.

  5.2. В случае нарушения  Заказчиком п.п. 2.2., 3.2. настоящего договора, он уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый  день просрочки, если задержка произошла по вине Заказчика.

  5.3.

Если во время исполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы Заказчик вправе по своему выбору:
 – отказаться  от  исполнения  договора  и  потребовать   возврата  уплаченной денежной суммы и возмещения убытков; – назначить Подрядчику новый срок,  в течение которого он  должен выполнить работу; – возмещения расходов на устранение недостатков Изделия своими силами или с помощью третьих лиц.

 – потребовать соразмерного уменьшения цены  за работу.

 5.4. Риск случайной гибели, случайного повреждения  материала или Изделия до приемки Заказчиком несет Подрядчик

6. Отказ от исполнения договора

  6.1. Заказчик  может в любое время до сдачи ему результата работы  отказаться  от   исполнения   договора,  уплатив Подрядчику, часть установленной настоящим  договором цены пропорционально части выполненной работы,  выполненной подрядчиком и  возместив  подрядчику  убытки,  причиненные  прекращением договора.

  6.2. Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  договора   при неисполнении   или   ненадлежащем  исполнении  Подрядчиком  настоящего договора.

 6.3. Подрядчик  вправе отказаться от исполнения  договора, если Заказчик, несмотря на предупреждение о невозможности использования материала Заказчика, или о других обстоятельствах,  грозящих прочности и годности Изделия,  не  заменит негодный материал и не примет других  необходимых  мер  для  устранения  таких обстоятельств.

  6.4. Подрядчик вправе  отказаться  от  исполнения  договора  если Заказчик  не  представит  материал Подрядчику в  срок,  указанный  в  п. 3.2. настоящего  договора.

7. Гарантийные обязательства

 7.1. Гарантия на Изделие составляет ………………………. месяцев.

  7.2. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента передачи Изделия Заказчику по приемо-сдаточному акту.

8. Прочие условия

  8.1. Любые изменения условий  настоящего  договора  оформляются дополнительным письменным соглашением сторон и вступают в силу  после  подписания сторонами.

  8.2. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков Изделия, если в течение установленного гарантийного срока были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

  8.3. Подрядчик  не  производит   устранение   недостатков при нарушении Заказчиком требований и условий ухода за Изделием и его неправильным использованием, а так же  при появлении дефектов в результате  естественного износа.

9. Форс-мажор

  9.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора.

  9.2. Форс–мажорными обстоятельствами по Договору являются: военные действия, забастовки, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, пожары, молнии, бури, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия.

10. Разрешение споров

10.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему договору путем переговоров.

10.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

     Договор составлен в двух подлинных экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой стороны.

Адреса и реквизиты сторон

Подрядчик                                                                      Заказчик

Адрес: ………………………………….                        Адрес: ………………………………….
(юридический и фактический)                                                       (по месту регистрации и проживания) ……………………………………….…                         ………….……………………………………………………………………….…                         паспорт .……………………………………………………………………….

…                         выдан……………………………….… ……………………………………….…                         ………….……………………………………………………………………….…                         ………….……………………………………………………………………….…                          дата рождения ……..………………………………………………………….…                          телефон .

………………………………

                   (реквизиты организации)

……………………………………….…                         ………….………………………………

                      (ф.и.о. полностью)                                                                                (ф.и.о. полностью)              

 ……………………………………….…                        ………….………………………………

                        (подпись)                                                                                                        (подпись)                                              

 «……» …………………. 20….. г.                                    «……» …………………. 20….. г.

Источник: https://alfa-form.ru/index.php/dogovor/vypolneniya-rabot/65-dogovor-na-poshiv-odezhdy/

Договор подряда

Образец договора подряда на изготовление изделий

 ДОГОВОР ПОДРЯДА

Дата заключения договора _________

Место заключения договора ________

______________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующий на основании ____________, с одной стороны и ______________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующий на основании ________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы согласно Приложению N 1 к Договору «Задание на выполнение работ» (далее — Работы) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.

1.2. Дата начала выполнения Работ «___» __________ г., дата окончания выполнения Работ «___» __________ г.

1.3. Результат выполненных Работ должен быть пригодным для использования по следующему назначению: _____________.

2. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения Работ (выбрать нужное),

— предоставляет Подрядчик. Перечень материалов и оборудования приведен в Приложении N 2, которое является неотъемлемой частью Договора.

— предоставляет Заказчик. Перечень материалов и оборудования приведен в Приложении N 2, которое является неотъемлемой частью Договора.

Материалы и оборудование передаются Заказчиком Подрядчику в течение ___ рабочих дней после заключения Договора ____ (указать место и способ передачи (доставка, вывоз) материалов и оборудования) по накладной на отпуск материалов на сторону и акту приемки-передачи оборудования (Приложение N 3).

Предоставленное Заказчиком оборудование должно быть возвращено Подрядчиком при передаче результата Работ Заказчику. Оборудование возвращается по акту возврата оборудования (Приложение N 5).

— предоставляются Сторонами в соответствии с Перечнем материалов и оборудования, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение N 2).

Материалы и оборудование, предоставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику в течение ___ рабочих дней после заключения Договора _______ (указать место и способ передачи (доставка, вывоз) материалов и оборудования) по накладной на отпуск материалов на сторону и акту приемки-сдачи материалов и оборудования (приложение N 3).

Предоставленное Заказчиком оборудование должно быть возвращено Подрядчиком при передаче результата Работ Заказчику. Оборудование возвращается по акту возврата оборудования (Приложение N 5).

2.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования несет (выбрать нужное)

— Подрядчик.

— Заказчик.

— Сторона, их предоставившая.

Стоимость материалов и оборудования для целей возмещения убытков, причиненных их случайной гибелью или случайным повреждением, согласовывается Сторонами в соответствующем Перечне.

2.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком несет (выбрать нужное)

— Подрядчик.

— Заказчик.

2.4. Подрядчик (выбрать нужное)

— обязан выполнить Работы лично.

— вправе привлекать к выполнению Работ других лиц (субподрядчиков).

2.5. Качество результата Работ должно соответствовать _____ (ГОСТ, ТУ или иным условиям и характеристикам, определенным Сторонами).

(п. 2.6 включается в Договор, если Стороны заинтересованы в согласовании условия об установлении гарантийного срока на результаты Работ)

2.6. На результат Работ устанавливается гарантийный срок _______ (указывается продолжительность гарантийного срока). Течение гарантийного срока начинается со дня приемки результата Работ Заказчиком (возможно установление другого момента начала течения гарантийного срока (п. 5 ст. 724 ГК РФ)).

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. В течение ___ рабочих дней по окончании Работ Подрядчик сообщает Заказчику __________ (заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, предусмотренным п. 9.2 Договора) о готовности результата Работ к сдаче, а также о месте и времени приемки Работ.

3.2.

В течение ___ рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Подрядчика Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные Работы по акту приемки-сдачи выполненных работ (Приложение N 4) либо немедленно заявить Подрядчику об обнаружении недостатков в Работах, указав об этом в акте приемки-сдачи выполненных работ. Приемка Работ производится __________ (указать место проведения приемки).

3.3. Заказчик, принявший Работы без проверки, (выбрать нужное)

— лишается права

— не лишается права

ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).

(п. 3.4 включается в Договор, если п. 2.1 предусмотрено, что материалы для выполнения работ предоставляет Заказчик/в противном случае последующую нумерацию пунктов следует изменить)

3.4. При приемке Работ Подрядчик представляет Заказчику Отчет об использовании материалов, переданных Заказчиком, являющийся неотъемлемой частью акта приемки-сдачи выполненных работ.

3.5. Если Заказчик уклоняется от приемки Работ либо немотивированно отказывается от подписания акта приемки-сдачи выполненных работ (Приложение N 4), Подрядчик вправе составить такой акт в одностороннем порядке. Данный акт будет подтверждать выполнение Работ при условии уведомления Заказчика об их завершении.

3.6. В случае выявления недостатков после приемки Работ Заказчик в срок не позднее __ рабочих дней с момента обнаружения скрытых недостатков направляет Подрядчику извещение о данном обстоятельстве. Подрядчик в течение __ рабочих дней после получения указанного извещения должен направить полномочного представителя для осмотра и составления акта о недостатках.

3.7. Если Подрядчик уклоняется от осмотра либо от подписания акта о выявленных недостатках, Заказчик направляет ему подписанный со своей стороны акт заказным письмом с уведомлением о вручении. В этом случае Заказчик организовывает проведение независимой экспертизы качества и оплачивает услуги независимого эксперта.

Подрядчик обязан по требованию Заказчика возместить расходы на оплату услуг независимой экспертизы в течение __ рабочих дней с момента получения ее результатов. Исключение составляют случаи, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Договора Подрядчиком или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Работ по Договору составляет __ руб., в том числе НДС __ руб.

4.2. Оплата по Договору производится (выбрать нужное/возможно установление иного порядка оплаты)

— не позднее чем за ___ рабочих дней до начала выполнения Подрядчиком Работ (предварительная оплата).

— в течение ___ рабочих дней после подписания Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ или с момента составления одностороннего акта приемки-сдачи выполненных работ.

— в следующем порядке: часть цены Работ в размере ___ руб., в том числе НДС ___ руб., Заказчик оплачивает до начала выполнения Подрядчиком Работ (предварительная оплата), оставшуюся часть цены Работ в размере ___ руб.

, в том числе НДС ___ руб., Заказчик оплачивает в течение __ рабочих дней после подписания Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ или с момента составления одностороннего акта приемки-сдачи выполненных работ.

4.3. Проценты на сумму оплаты по Договору не начисляются и не уплачиваются.

4.4. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Подрядчика. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение сроков выполнения Работ (п. 1.2 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пеней) в размере __ процентов от цены Работ (п. 4.1 Договора) за каждый день просрочки.

5.2. За нарушение сроков оплаты (п. 4.2 Договора) Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пеней) в размере __ процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.

5.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6.1.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _______ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).

6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение ___ рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.

6.3. Документ, выданный ________ (уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более __, то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ

И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Договор действует в течение _____ с даты его заключения.

7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

8.2. Если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.

Претензия направляется любым из следующих способов:

— заказным письмом с уведомлением о вручении;

— курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии необходимо подтвердить распиской Стороны (далее — адресат). Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ.

Претензия влечет гражданско-правовые последствия для адресата с момента доставки ему или его представителю.

Претензия считается доставленной, если она:

— поступила адресату, но по зависящим от него обстоятельствам не была вручена или адресат не ознакомился с ней;

— доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если последний не находится по данному адресу.

8.3. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию.

Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий.

Если претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, которое ее подписало, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

8.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение __ рабочих дней со дня получения претензии.

8.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 8.4 Договора, спор передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством РФ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

9.2. Если иное не предусмотрено Договором, уведомления и иные юридически значимые сообщения (далее — сообщения) могут направляться Сторонами по факсимильной связи, электронной почте или иным способом, позволяющим достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.4. К Договору прилагаются:

— Задание на выполнение работ (Приложение N 1);

— Перечень материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения работ (Приложение N 2);

— Акт приемки-передачи оборудования (Приложение N 3) (если п. 2.1 Договора предусмотрено предоставление Заказчиком оборудования для выполнения Работ);

— Акт приемки-сдачи выполненных работ (Приложение N 4);

— Акт возврата оборудования (Приложение N 5) (если п. 2.1 Договора предусмотрено предоставление Заказчиком оборудования для выполнения Работ).

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик __________

Подрядчик _________

Источник: https://vseiski.ru/dogovor-podryada.html

Договор на изготовление и монтаж лестницы образец

Образец договора подряда на изготовление изделий

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин , паспорт (серия, номер, выдан) , проживающий по адресу , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1.

Исполнитель в рамках настоящего Договора принимает на себя обязательства по поручению Заказчика произвести поставку Изделий, далее именуемых Изделия, комплектующие материалы и выполнить по данному Договору работы, далее именуемые Работы. Заказчик в рамках настоящего Договора обязуется оплатить стоимость Изделий, комплектующих материалов и Работ, а также создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке.

1.2. Изделия будут доставлены и установлены по адресу: .

1.3. Изделия поставляются в соответствии с утвержденным Заказчиком индивидуальным проектом – Техническим заданием (Приложение №1 настоящего Договора), калькуляцией – перечень работ и услуг (Приложении №2 настоящего Договора).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Осуществить поставку Изделий и выполнение работ, указанных в п.1 настоящего Договора, не позднее рабочих дней после частичной или полной оплаты. Исполнитель оставляет за собой право увеличить срок изготовления Изделий в связи с перезагрузкой производства.

2.1.2. Поставить все необходимые для выполнения всех указанных по настоящему Договору материалы, инструменты, приспособления и комплектующие.

2.1.3. Передать Заказчику Изделия в соответствии с настоящим Договором, а так же сдать выполненные работы по Актам приемки.

2.1.4. Безвозмездно исправить выявленные Заказчиком в процессе приемки и указанные в Акте приемки недостатки в течение календарных дней.

2.1.5. В ходе выполнения работ осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. В одностороннем порядке изменить срок выполнения обязательств по настоящему Договору при невыполнении Заказчиком условий п.3 настоящего Договора (Стоимость работ и порядок расчетов).

2.2.2.

Приостановить работы, немедленно известить об этом Заказчика, и до получения от него письменных указаний не возобновлять работы при обнаружении: не зависящих от Исполнителя обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, либо угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, либо влияющих на финансовый результат работ. Составить об этом Акт соответствующего содержания и при этом могут меняться сроки выполнения работ.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Оплатить стоимость настоящего Договора в соответствии с. п.3.

2.3.2. Обеспечить на объекте возможность выполнения Исполнителем всех видов работ в указанные в настоящем Договоре сроки.

2.3.3. Присутствовать и принять Изделия при доставке, подписав соответствующий Акт о доставке, а также обеспечить сохранность Изделий до начала и во время проведения Работ.

Если по каким-то причинам Заказчик сам не может присутствовать и принять Изделия при доставке, в таком случае от лица Заказчика должен присутствовать Представитель, действующий на основании доверенности – доверенное лицо.

2.3.4. Подписывать промежуточные Акты при необходимости, в том числе составленные согласно п.2.2.2.

2.3.5. В день окончания монтажа принять выполненные Исполнителем работы, подписав Акт приемки, при наличии недоделок либо мотивированных претензий к качеству указать их в Акте.

2.3.6. Ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации Изделий и соблюдать ее в процессе эксплуатации Изделий.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1.

Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя и возместив ему расходы, произведенные им до этого момента в целях надлежащего исполнения настоящего Договора (т.е. оплатив ему стоимость уже изготовленных Изделий, заготовленных материалов, выполненных работ и оказанных услуг).

2.4.2. Требовать безвозмездного исправления только тех недостатков, которые выявлены в процессе приемки Изделий и выполненных работ, и указаны в Акте, а так же скрытых дефектов, если их выявление в процессе приемки было невозможно.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору согласована сторонами в Приложении и составляет рублей (без НДС).

3.2. При подписании настоящего Договора Заказчик производит оплату (предоплату) Договора в размере рублей.

3.3. Датой начала срока исполнения по Договору считается следующий день после подписания настоящего Договора и приложений, а так же поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

3.5. Стоимость настоящего Договора может измениться в процессе исполнения Договора в связи с изменением перечня комплектующих, работ и услуг, о чем составляется Акт или Дополнительное соглашение сторонами.

3.6. Заказчик гарантирует оплату, связанных с выполнением условий настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ИЗДЕЛИЙ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Дата доставки Изделий до Заказчика по указанным реквизитам для связи сообщается не менее чем за дней.

4.2. При доставке Изделий приемка осуществляется на объект Заказчика непосредственно в момент доставки.

Заказчик принимает Изделия поштучно и по качеству методом визуального осмотра на предмет соответствия индивидуального проекта (технического задания), и отсутствия видимых дефектов, о чем подписывается Акт.

4.3. Заказчик несет ответственность за свое отсутствие на объекте в момент доставки Изделия. Повторная доставка назначается Исполнителем и оплачивается дополнительно до доставки.

4.4. Исполнитель несет все риски потери и повреждения Изделий до момента передачи Заказчику. Заказчик несет все риски и потери или повреждения Изделий с момента их поставки в соответствии с п.4.2 настоящего Договора.

4.5. Дата и время выполнения работ по Договору доводятся до Заказчика по указанным реквизитам для связи не менее чем за дней.

4.6. Работа принимается Заказчиком или его доверенным лицом и Сторонами подписывается соответствующий Акт.

4.7. Правила приемки Изделий и проведения работ указаны в Приложении №3 настоящего Договора.

5. ОВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Исполнитель обязан Заказчику уплатить неустойку (пеню) в размере % стоимости Договора за каждый день просрочки.

5.3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору подписываются обеими Сторонами и являются его неотъемлемыми частями (Приложение №4 Договора).

5.4. В случае монтажа Изделий не силами Исполнителя, последний не несет ответственности за качество установки, за хранение эксплуатационных характеристик Изделий. Гарантия на монтажные работы в данном случае не предоставляется.

Источник: https://stylelife-mebel.com/dogovor-na-izgotovlenie-i-montazh-lestnitsy-obrazets/

Рольставни и роллеты!

Образец договора подряда на изготовление изделий

Договор подряда № _______  от ________________________ года

Индивидуальный предприниматель ____________________________________________________________ , действующий от своего лица в собственных интересах (далее Подрядчик), с одной стороны и _______________________________________________________  (далее Заказчик) с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор подряда (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

Подрядчик выполняет работы, перечисленные в согласованной сторонами смете подрядных работ, являющейся неотъемлемой частью Договора (далее Смета), своими силами и средствами с использованием своих материалов и комплектующих, необходимых для передачи изделия, изготовленного по ГОСТ Р 50052-92 (далее Изделие),  в пользование Заказчика, а Заказчик своевременно принимает, заверяет и оплачивает работу Подрядчика на условиях Договора.

2.

Порядок и условия выполнения работ и расчетов по договору

2.

1 Наименование, объем, стоимость, сроки выполнения и место проведения работ, требующихся материалов и комплектующих указываются в Смете. Датой начала работ по Договору является первый рабочий день, следующий за датой внесения задатка.

2.

2 Задаток вносится Заказчиком наличными средствами в размере не менее _____ ( ____________________________ ) %  от общей суммы Договора указанной в Смете, оформление внесения задатка производится в письменном виде и заверяется подписями Сторон.

2.

3 Способы выполнения работ Подрядчик определяет самостоятельно, в том числе принимая решение об использовании услуг субподрядчика, о чем Заказчик уведомляется обязательно, если такое требование установлено режимом доступа на объект Заказчика.

2.

4 Заказчик обязан обеспечить доступ на объект для беспрепятственного проведения работ Подрядчиком и  имеет право в любое время проверять их ход и качество, не вмешиваясь в его деятельность, если не нарушаются правила техники безопасности и распорядка.

2.

5 По факту выполнения работ, в том числе досрочно, Заказчик обязан принять готовое к пользованию Изделие. При приемке Подрядчик разъясняет заказчику основные правила использования Изделия и предостережения о последствиях их нарушений, передает в бумажном виде прилагающиеся к изделию паспорта, инструкции, сертификаты и составляет акт сдачи-приемки работ (далее Акт).

2.

6 Заказчик обязан подписать Акт непосредственно после его составления Подрядчиком, либо указать на наличие претензий.

Перечень претензий с их обоснованием, служащий причиной для отказа от подписания Акта, Заказчик обязан предоставить Подрядчику в письменном виде в срок до 3 (трех) рабочих дней с даты составления Акта Подрядчиком.

В противном случае, по истечении указанного срока,  работы считаются принятыми Заказчиком и Акт подписанным.

2.

7 После получения перечня претензий, в случае признания их обоснованными, Подрядчик обязан известить Заказчика о намерении устранить выявленные недостатки в срок не превышающий указанный в Смете как срок исполнения, начиная с первого рабочего дня после даты получения перечня претензий. По факту устранения всех недостатков из перечня претензий Заказчик обязан подписать акт.

2.

8 Окончательный расчет по Договору стороны производят сразу после подписания Акта. Общая сумма Договора за вычетом задатка вносится наличными средствами. Оформление окончательного расчета производится в письменном виде и заверяется подписями Сторон.

3 . Гарантийные обязательства

3.

1 Гарантийный срок обслуживания изделий, установленный подрядчиком составляет ___________________________________ месяцев и распространяется на все рабочие части, сборочные и крепежные узлы Изделия, за исключением: ________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

                                   (перечень исключений, ограничивающих гарантийные обязательства или изменяющих штатный порядок эксплуатации изделия)

3.

2 В случае выявления Заказчиком недостатков и неисправностей в период гарантийного срока обслуживания, Подрядчик  обязан безусловно их устранить за свой счет в срок не превышающий указанный в Смете, как срок исполнения; но только в случае, если причиной выявленных недостатков и возникших неисправностей не являются нарушения правил применения и эксплуатации Изделия, а также дополнительно оговоренные ограничения гарантийных обязательств и порядка эксплуатации перечисленные в п. 3.1 Договора.

4. Обстоятельства непреодолимой силы

4.

1 Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по Договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими или влияющими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия, стихийные бедствия, несчастные случаи, дорожно-транспортные происшествия и другое.

4.2 Наступление обстоятельств должно быть надлежащим образом удостоверено полномочными органами государственного или местного управления или чрезвычайными органами, действующими или созданными после возникновения обстоятельств.

4.3 Сторона, не исполняющая свои обязательства в силу обстоятельств непреодолимой силы, должна направить другой Стороне письменное извещение об их наступлении в течение 3 (трех) рабочих дней, в противном случае Сторона теряет право на них ссылаться.

5. Заключительные положения

5.

1 Все неурегулированные и неупомянутые в тексте договора ситуации, споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, должны разрешаться путем переговоров между Сторонами.

В случае, если Стороны не придут к соглашению, то дело подлежит разрешению в суде в соответствии с действующими на момент заключения договора законами России.

5.2 Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Подрядчика. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными при условии, что они оформлены в письменном виде и удостоверены подписями Сторон.

Подрядчик: ___________________________________________Заказчик: ________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Адрес: _________________________________________Адрес: __________________________________________
 _______________________________________________ ________________________________________________
__________________________ ___________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(статус, ФИО, подпись)(статус, ФИО, подпись)

Смета подрядных работ к договору № _____ от __________________________ года

на объекте по адресу:Лист №

Изделие №ШиринаВысотаПрофильЦветТип монтажа
Размеры проемаАR39 (N)АR45 (N)БелыйБежевыйНа проемВ проем
Габариты изделияАR55m (N)СерыйКоричневыйКомбинированный
Расчетные
параметры
Общ. площадьВес полотнаAER42AER44/SAlutech StdВыносной
АER55m/SRAL ClassicВстроенный
Особенности

Источник: http://www.setroll.ru/article/contract-physical-person.html

Адвокат Миронов
Добавить комментарий