Образец договора на проектные работы

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

Образец договора на проектные работы

Одним из этапов капитального строительства является архитектурно-строительное проектирование. Эта деятельность включает в себя разработку проектно-сметной документации и подготовку изысканий (материалов).

По сути идет изучение природных условий района, участка, трассы, источников водоснабжения, экономическая целесообразность и т.д. Юридическим регулированием такой деятельности является договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.

Надо сказать, что обычно разработка технической документации поручается специальной проектной организации, т.к. это требует определенных знаний и навыков.

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ является двусторонним (взаимным), консенсуальным и возмездным.

 Это вид договора подряда, по которому одна сторона ( это может быть подрядчик, проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика (второй стороны) разработать техническую документацию и выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить результаты.

В качестве заказчика по договору подряда на выполнение работ могут выступать любые лица, нуждающиеся в результатах проектных и изыскательских работ.

Однако заказчиком может выступать и подрядчик по договору строительного подряда в тех случаях, когда обязанность по разработке соответствующей технической документации лежит на нем, а у него нет возможности выполнить такую работу самостоятельно.

Договор подряда проектных и изыскательских работ заключается в простой письменной форме. Договор может заключаться на выполнение как всего комплекса проектных и изыскательских работ, так и отдельных их этапов, частей, разделов (например, разработка сметы, изыскательские работы, оформление технической документации и т.д.).

Выполнение проектных и изыскательских работ требует определенных творческих усилий и умений. Предметом договора является:

  • выполнение проектных и изыскательских работ в результате которых заказчику представляется заключение об условиях будущего строительства;
  • проектная документация, устанавливающая объем и содержание работ, подлежащих выполнению в ходе строительства;
  • смета, представляющая собой денежное выражение указанных работ.

Техническая документация представляет собой комплекс документов (технико-экономическое обоснование, чертежи, схемы, пояснительные записки к ним, спецификации и т.п.), определяющих объем и содержание строительных работ, а также другие предъявляемые к ним требования.

В зависимости от сложности объекта проектирование может вестись в одну или две стадии. Если объект не представляет большой сложности либо строится по серийному проекту, готовится рабочий проект со сводным сметным расчетом.

При строительстве более сложных объектов вначале готовится технический проект со сводным расчетом стоимости строительства, а затем на его основе разрабатывается рабочий проект с конкретной сметой. ехническая документация передается в готовом виде, пригодном для ее дальнейшего использования.

Передача осуществляется по акту сдачи- приемки. Подрядчик обязуется не передавать копии технической документации третьим лицам без получения от заказчика соответствующего разрешения

Принимать на себя обязанности проектировщика могут лишь субъекты, имеющие специальную лицензию на выполнение таких работ. Как и при строительном подряде, широко практикуется система генерального подряда, при которой генеральный проектировщик привлекает к выполнению отдельных видов проектных и изыскательских работ специализированные проектные организации.

Цена – обязательное условие договора и определяется по результатам проведения конкурса либо соглашением сторон, которые также вправе включить в договор положения об условиях выплаты и размерах премий за досрочную выдачу документации, предусмотреть обстоятельства, при наличии которых контрактная цена может быть изменена (внесение заказчиком изменений в задание на проектирование и другие исходные данные, изменение законодательства, тарифов, инфляция и т.п.). Порядок расчетов за выполненные проектные и изыскательские работы также определяется условиями конкурса или соглашением сторон и устанавливается в договоре. Основанием для расчетов служит полученный заказчиком или генпроектировщиком по акту приемки комплект документации по объекту в целом или его этапу. Расчет также может производиться ежемесячно по справкам за фактически выполненный объем работ, если договором не предусмотрена предварительная оплата. Цена договора подряда на выполнение проектных и (или) изыскательских работ чаще имеет вид сметы, содержащей постатейный перечень затрат подрядчика на выполнение работ.

Существенным условием договора подряда на выполнение проектных и (или) изыскательских работ является условие о сроке начала и сроке окончания работ.

Срок в данном случае означает либо момент времени, либо период времени, с наступлением (для момента времени) или истечением (для периода времени) которого связано наступление правовых последствий.

Исчисление сроков осуществляется любым возможным способом: указанием календарной даты, события, действий людей, истечения определенного времени и т.д. Заказчик также обязан, если иное не предусмотрено договором подряда проектных и изыскательских работ:

  • использовать техническую документацию только на цели, предусмотренные договором подряда на выполнение работ, не передавать ее третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия подрядчика;
  • оказывать подрядчику содействие в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
  • участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;
  • возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ по договору подряда вследствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика;
  • привлечь подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ.

Что касается обязанностей обеих сторон, то обязанностью подрядчика является выполнение проектных и изыскательских работ в точном соответствии с заданием, а заказчика обязан принять разработанную подрядчиком техническую документацию и оплатить ее.

Расторжение договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ возможно по инициативе любой из сторон в случае систематического нарушения контрагентом договорных обязательств с возмещением виновной стороной другой стороне убытков, возникших у нее в связи с расторжением договора. Основанием для расторжения данного договора является и признание заказчика в установленном порядке банкротом.

Программа для учета договоров на выполнение проектных и изыскательских работ

Источник: https://blanker.ru/doc/dogovor-podryada-na-proektnie-raboti

Договор подряда на выполнение проектных работ

Образец договора на проектные работы
на выполнение проектных работ в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Проектировщик», с одной стороны, и гр.

, паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1.

Заказчик поручает Проектировщику подготовить задание на выполнение проектных работ и техническую документацию, а Проектировщик обязуется подготовить задание на выполнение проектных работ и в соответствии с заданием разработать техническую документацию (проект) по дому индивидуальной застройки для строительства по адресу: .

1.2. Подготовленное Проектировщиком задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения Заказчиком.

1.3. Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.

1.4. Право Проектировщика осуществлять работы, предусмотренные настоящим Договором, подтверждается следующими документами:

  • Лицензией на № от «»2016 года, выданной .

1.5. Проектировщик обязуется подготовить следующие документы: .

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость проектных работ составляет рублей НДС рублей и определяется таблицей «Расчет объемов и стоимости работ» (Приложение №).

2.2. Стоимость проектных работ определяется в соответствии с объемами проектной документации. В случае существенного увеличения объемов работ стоимость может быть изменена по соглашению сторон.

2.3. В течение дней после заключения настоящего Договора Заказчик перечисляет сумму, указанную в п.2.1 на расчетный счет Проектировщика.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

3.1. Проектировщик обязуется выполнить проектные работы в полном объеме в течение с момента заключения настоящего договора.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Проектировщик обязан:

  • Выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором;
  • Согласовывать готовую техническую (проектную) документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком – с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;
  • Передать Заказчику готовую техническую (проектную) документацию и результаты изыскательских работ.

4.2. Проектировщик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

4.3. Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной подрядчиком технической документации.

4.4. Заказчик обязан:

  • Уплатить Проектировщику установленную настоящим Договором цену;
  • Использовать техническую (проектную) документацию, полученную от Проектировщика, только на цели, предусмотренные Договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Проектировщика;
  • Оказывать необходимое содействие Проектировщику в выполнении проектных работ;
  • Участвовать вместе с Проектировщиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;
  • В случае существенного изменения исходных данных, а также вследствие иных обстоятельств, не зависящих от Проектировщика, повлекших за собой значительное удорожание проектных работ, возместить Проектировщику возникшие в связи с этим дополнительные расходы;
  • В случае возникновения судебного спора, связанного с предъявлением к Заказчику иска третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации привлечь Проектировщика к участию в деле.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее составление технической (проектной) документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации.

5.2. При обнаружении недостатков в технической документации Проектировщик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию, а также возместить заказчику причиненные убытки.

5.3. В случае нарушения сроков выполнения проектных работ Проектировщик уплачивает Заказчику пеню в размере % за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости работ, если не докажет, что задержка произошла по вине Заказчика.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ. ПОДСУДНОСТЬ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА

6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

6.2. При возникновении между Заказчиком и Проектировщиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза.

Расходы по экспертизе несет Проектировщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Проектировщиком условий настоящего Договора и технической документации.

В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

6.3.

В случае не достижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции на территории Российской Федерации, на основании права Российской Федерации и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В соответствии со статьями 118 и 120 ГПК РСФСР иск предъявляется по месту постоянного жительства Заказчика.

6.4. Применимым правом стороны признают законодательство Российской Федерации.

6.5. По вопросам, неурегулированным Договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе – соответствующие правовые акты, принятые субъектами Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий Договора положениям законов и иных правовых актов, подлежит применению закон или иной правовой акт.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресам, указанным в Договоре. Датой соответствующего уведомления считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а также день после отправления письма по почте.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой стороны. В случае перевода текста Договора и любого приложения к нему на иностранный язык, преимущественную силу будет иметь текст на русском языке.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПроектировщикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:ЗаказчикРегистрация:Почтовый адрес:Паспорт серия:Номер:Выдан:Кем:Телефон:

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Проектировщик _________________Заказчик _________________

Источник: https://pravodoc.com/obrazcy-dokumentov/dogovory/podryad/dogovor-podryada-na-vipolnenie-proektnih-rabot/

Образец договора на выполнение проектно-изыскательных работ для строительства

Образец договора на проектные работы

Приложение 1 к Рекомендациям по заключению договоров на выполнение проектно – сметной документации для объектов строительства в г. Москве и ЛПЗП, утвержденным распоряжением Правительства Москвы Премьера от 03.05.1995 No. 408-РЗП ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО – ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА (рекомендуемая форма) Nо.

__________ от ______________ ___________________________________________________________ (название объекта или наименование работ) 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. ___________________________________________________________, (наименование предприятия) именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице ___________________________, (должность, Ф.И.О.

) действующего на основании __________________________, с одной стороны, (название документа) и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем (наименование проектной организации) “Исполнитель”, в лице _______________________________, действующего на (должность, Ф.И.О.

) основании _______________________________, с другой стороны, заключили (название документа) настоящий договор о нижеследующем: 1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих работ по вышеозначенному объекту: 1.2.1.

Разработка проектно – сметной документации на стадии _____________________________________________________________________. (наименование стадии) 1.2.2. Участие совместно с Заказчиком в подготовке задания на проектирование. 1.2.3. Подготовка совместно с Заказчиком исходных данных для проектирования. 1.2.4.

Согласование проектно – сметной документации с ___________ __________________________________________________________________ (наименование согласующих органов) а также участие при согласовании Заказчиком проектно – сметной документации с _____________________________________________________ (наименование согласующих органов) 1.2.5.

Участие в подготовке необходимой информации Заказчику для организации и проведения подрядных торгов на строительство. 1.2.6. Участие в защите разработанной проектно – сметной документации в экспертных и утверждающих органах. 1.2.7. Осуществление авторского надзора за строительством. 1.2.8. Другие виды работ. Примечание.

На отдельные виды работ, в частности указанные в пп. 1.2.3, 1.2.5, 1.2.7, могут заключаться самостоятельные договоры. 1.3.

Технические, экономические и другие требования к проектной продукции, являющейся предметом настоящего контракта, должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации и Правительства Москвы, заданию на проектирование, а также специальным требованиям, прилагаемым к настоящему договору. 1.4. Техническая документация, подготовленная Исполнителем по настоящему договору, может использоваться Заказчиком только при строительстве и эксплуатации названного объекта и не может использоваться на других объектах.

При этом Исполнитель рассматривается в качестве автора этих документов и сохраняет за собой все

действующие юридические права. Исполнитель сохраняет за собой право использовать чертежи, расчеты и другую документацию, подготовленную по данному объекту, при выполнении проектных работ на других объектах. 1.5. Исполнителю запрещается использование сведений, предоставленных ему Заказчиком, для любых других целей, не относящихся к настоящему договору.

Заказчик обязуется сохранять полную конфиденциальность о методах и способах реализации Исполнителем договорных обязательств. 1.6. В рекламных объявлениях, различных публикациях, фотографиях, строительных щитах и в подобных материалах, подготавливаемых Заказчиком по названному объекту, должен быть указан Исполнитель. 1.7.

Срок действия договора: начало __________________________________ окончание _______________________________. 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. За выполнение работ, указанных в п. 1.2 договора, Заказчик уплачивает Исполнителю __________________________________________ руб.

(сумма прописью) Указанная сумма является открытой ценой договора и отражает стоимость работ по состоянию на дату его подписания. В дальнейшем, в процессе платежей, производится индексация стоимости работ с учетом инфляции с применением коэффициентов инфляции, устанавливаемых Правительством Москвы. 2.2.

Оплата производится единовременно за выполнение всего комплекса работ (поэтапно, согласно календарному плану). 2.3. Заказчик обязуется перечислить аванс в размере 30% стоимости работ в сумме _____________________________________ руб. в течение 15 дней после подписания договора с последующим удержанием его в пропорциональных размерах из оплачиваемых работ. 2.4.

Окончательный расчет с проектными организациями за ТЭО, проект, рабочий проект производить после получения положительного заключения Мосгосэкспертизы. Основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке акт сдачи – приемки проектной продукции или этапа выполнения работ. 2.5.

Оплата должна производиться не позднее 7 дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи – приемки проектной продукции. 2.6. Оплата дополнительных работ производится сверх установленной договорной цены по данному договору. Цена каждой дополнительной работы определяется по согласованию между сторонами. 2.7.

При сокращении сроков выполнения работ, улучшении технико – экономических параметров проекта, проведении вариантных проработок (если это не было учтено при формировании договорной цены) устанавливается доплата к договорной цене по соглашению сторон. 3. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 3.1.

Сроки выполнения (начала и окончания) работ, предусмотренных настоящим договором, определены в календарном плане, являющемся неотъемлемой частью договора.

Сроки выполнения работ могут быть изменены Исполнителем в одностороннем порядке на более поздние в случае несоблюдения Заказчиком установленных сроков: – оформления договора; – выдачи исходных данных; – выплаты аванса; – выплаты поэтапных платежей.

Исполнитель сообщает Заказчику об изменении сроков в письменном виде и представляет на переоформление новый календарный план. 3.2. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи – приемки проектной продукции с приложением комплектов технической документации по этапу или договору в целом. Состав проектной документации должен соответствовать требованиям СНиП и других нормативных документов РФ и Правительства Москвы в части состава, содержания и оформления проектно – сметной документации для строительства. 3.3. Приемка проектной продукции осуществляется должностными лицами или соответствующими

структурными подразделениями Заказчика, акт приемки подписывает руководитель.

3.4. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение ________ дней в соответствии с требованиями, указанными в п. 1.3 настоящего договора. В указанный срок Заказчик обязан направить Исполнителю оформленный акт сдачи – приемки проектной продукции или мотивированный отказ от приемки работ. 3.5.

В случае отказа Заказчика от приемки проектной продукции сторонами в двухнедельный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 3.6.

Если в процессе выполнения работы выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 3-дневный срок после приостановления работы. Вопрос о целесообразности продолжения работы стороны решают совместно. 3.7.

Исполнитель передает Заказчику проектную документацию в количестве ____________ экз., сметы _____________ экз., а также по 2 экз. рабочих чертежей для субподрядных строительных организаций (перечислить). 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 4.1.

За невыполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Исполнитель несут полную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 4.2. Исполнитель в полном объеме компенсирует Заказчику ущерб, понесенный из-за некачественного выполнения Исполнителем проектно – изыскательских работ или из-за превышения сроков выполнения работ. 4.3.

В случае невыполнения Исполнителем работ в установленные сроки он выплачивает Заказчику штраф в размере ___________________ _________________________________________________________________ руб. 4.4. Заказчик в полном объеме компенсирует Исполнителю ущерб, понесенный из-за несвоевременной оплаты или необоснованного отказа оплаты выполненной работы. 4.5.

В случае, если оплата завершенных работ или их этапов не произведена в установленные сроки, со дня истечения срока оплаты на недополученную сумму начисляются штрафы в размере ____________________ _________________________________________________________________ руб. 4.6.

Исполнитель несет в полном объеме ответственность перед Заказчиком за действия и упущения субподрядных проектных организаций, выполняющих работу по данному договору. 4.7. Исполнитель обязуется своевременно и за свой счет исправлять работу по обоснованным замечаниям Заказчика, согласующих и экспертных органов. 4.8.

Если экспертными органами установлена невозможность утверждения и доработки проектной документации в связи с неудовлетворительным качеством, Заказчик не оплачивает выполненную работу, а в случае произведенной ранее оплаты Исполнитель обязан перечислить Заказчику ранее необоснованно полученную сумму. 4.9.

Претензии и споры между Заказчиком и Исполнителем по настоящему договору решаются арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством. 4.10.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий или прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. 5. СТРАХОВАНИЕ (раздел оформляется по взаимному соглашению сторон) 5.1. Для компенсации возможного ущерба, который могут понести Исполнитель и Заказчик в процессе выполнения контракта, они обязуются заключить со страховыми компаниями договоры страхования. 5.2. Заказчик обязуется заключить за свой счет договоры страхования на случай возникновения следующих рисков: 5.2.1. Неплатежеспособность Заказчика или временная задержка оплаты работ. 5.2.2. Потеря доходов Исполнителя из-за неполноты и недостоверности исходных данных,

приостановления работ по требованию Заказчика.

5.3. Страховые суммы по договорам страхования устанавливаются в размере договорной цены. Договоры заключаются на весь срок исполнения работ. Копии страховых договоров предъявляются Исполнителю до начала работ. 5.4. Исполнитель обязуется заключить за свой счет договоры страхования на случай наступления следующих событий: 5.4.1.

Причинение ущерба третьим лицам в связи с загрязнением окружающей среды вследствие реализации выполненной по контракту работы. 5.4.2. Причинение ущерба третьим лицам и убытков Заказчику в связи с авариями и разрушением объектов вследствие некачественного выполнения работы Исполнителем. 5.4.3.

Убытки, понесенные Заказчиком из-за ошибок Исполнителя при определении сметной стоимости строительства. 5.5. Страховые суммы устанавливаются в пределах следующих лимитов ответственности: по п. 5.4.1 – ______________________________________________ руб. по п. 5.4.2 – ______________________________________________ руб. по п. 5.4.

3 – ______________________________________________ руб. Копии страховых договоров представляются Исполнителем Заказчику до окончательного расчета за выполнение работ. Страховое покрытие по указанным договорам должно действовать в течение ________ лет. 5.6.

Стороны могут самостоятельно, по своей инициативе и за свой счет, заключить договоры страхования для компенсации возможного ущерба от обстоятельств непреодолимой силы (забастовки, природные явления, военные действия, изменения законодательства и др.). 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 6.1. Все вопросы, относящиеся к работам по данному договору, Заказчик решает только с Исполнителем.

Заказчик может устанавливать прямые контакты с субподрядными проектными организациями только с письменного согласия Исполнителя. 6.2. Заказчик и Исполнитель обязуются назначить уполномоченных представителей, имеющих право действовать от их имени в сфере действия договора. 6.3. Все положения настоящего договора обязательны для правопреемников Заказчика и Исполнителя. 6.4.

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами теряют силу, если они противоречат настоящему договору. 6.5.

Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору. Все изменения и дополнения к договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. 6.6.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации. 7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 8.

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 8.1. Изменения в настоящий договор вносятся только по письменному соглашению сторон. 8.2. Договор может быть расторгнут в двустороннем порядке по письменному соглашению сторон. 8.3.

Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке по своей инициативе в случае превышения Исполнителем сроков выполнения работ, при необеспечении требуемого качества проектной продукции, а также по решению суда в порядке, предусмотренном ГК РФ. 8.4.

Исполнитель имеет право расторгнуть договор по своей инициативе в одностороннем порядке при задержке или отказе Заказчика в оплате выполненной Исполнителем работы, а также по решению суда в порядке, предусмотренном ГК РФ. 8.5. Сторона, решившая расторгнуть договор согласно пп. 8.3 и 8.

4, направляет письменное уведомление другой стороне за 14 дней до намечаемой даты расторжения. 8.6. При расторжении договора виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки, включая упущенную выгоду. 9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 9.1. Адреса и расчетные счета сторон: Заказчик ________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Исполнитель _____________________________________________________ ______________________________________________________________________ 9.2. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 1. Календарный план работ. 2. Соглашение о договорной цене. 3. Задание на проектирование. 4. ______________________________________________________________ Исполнитель _________________ Заказчик ________________________ (подпись) (подпись) М.П. М.П.

“__”_________________ 199_ г. “___”____________________ 199_ г.

Источник: http://www.asessor.ru/documents/project_izysk.php

Договор на проектирование (договор на разработку проектной документации, договор на разработку проектно-сметной документации (ПСД)), типовой договор на проектирование образец,договор разработка проекта, договор на оказание услуг по проектированию, строительства, реконструкции, сметной документации

Образец договора на проектные работы

    ___________________________________, именуем__ в дальнейшем “Заказчик”, в лице _______________, действующ__ на основании                                

         (наименование или Ф.И.О.)                                                                                                                   (должность, Ф.И.О.)

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика составить проектно-сметную документацию для целей: ______________, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ в виде пакета проектно-сметной документации и уплатить Исполнителю стоимость выполненных работ. 1.2. Пакет проектно-сметной документации состоит из следующих документов, чертежей, расчетов: ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

1.3. Подготовку задания на разработку проектно-сметной документации по настоящему договору выполняет Исполнитель.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Адвокат Миронов
Добавить комментарий